在充满活力，日益开放的今天，各种协议频频出现，签订了协议就有了法律依靠。那么协议的格式，你掌握了吗以下是小编帮大家整理的工程协议书7篇，欢迎大家分享。
订立合同双方：
建设单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称发包方）
施工单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称承包方）
双方经充分协商，达成如下协议：
第一条：工程名称：
第二条：工程地点：
第三条：建筑面积：
第四条：工程价款及付款方法：
第五条：工程期限（开工、竣工时间）
第六条：工程质量标准
第七条：承包形式及材料设备供应
第八条：发包方义务：
１．开工前＿＿＿天，甲方给乙方施工图一式＿＿＿份，并做到“三通一平”；
办好施工许可证。（甲方可委托乙方做“三通一平”工作，另行签订协议执行）
２．按协议分工，开工前＿＿＿天甲方办好材料供应并交乙方签认。
３．负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作，
负责监督工程质量。
４．按协议负责按期拨款。
５．……
第九条：承包方义务
乙方负责：
１．按协议分工负责材料供应。
２．编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前５天交甲方一式二份。
３．按施工图负责组织施工，按期竣工。
４．竣工后，５天内按规定将竣工资料整理好交甲方。
５．保证施工质量，严格按照国家施工验收规范进行。
６．……
第十条：违约责任及奖励条款
第十一条：其他协助条款。
第十二条：本合同正本＿＿＿份，承包方、发包方各一份，报送＿＿＿＿＿、
＿＿＿＿＿＿各一份。
第十三条：合同有效期及合同争议解决。
第十四条：附表及其他具有合同效力的文件。
发包方：（盖章）承包方：（盖章）
法定代表人：＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
开户银行：＿＿＿＿＿＿开户银行：＿＿＿＿＿＿＿
帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
签约日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
本协议书于19＿＿年＿＿月＿＿日由＿＿（以下简称“业主”）为一方与＿＿＿（以下简称“承包人”）为另一方签定。鉴于业主欲建成本项工程，即＿＿＿＿＿＿并已接受承包人提出的承担该项工程之施工、竣工并修补其任何缺陷的投标书。
兹为以下事项达成本协议：
1 本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件中分别赋予它们的相同的含义。
2 下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解：
（a）中标函； （b）上述投标书； （c）合同条件； （d）规范； （e）图纸； （f）工程量清单。
3 考虑到下文提及的业主准备付给承包人的各项款额，承包人特此立约向业主保证在各方面均遵照合同的规定进行施工及竣工并修补其任何缺陷。
4 业主持此立约保证在合同规定的各项期限和以合同规定的方式向承包人支付合同价格或合同规定的其它应支付的款项，以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的报酬。
特立此据。本协议书于上面所定的日期，由有关双方根据其各自的法律签署订立。
在＿＿在场的情况下，盖的正式印章如下：
或 在＿＿在场的情况下，由上述签字盖章并递交。
业主签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 承包人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
甲方：湖南长沙蕾蒙实业有限公司 （以下简称甲方）
乙方：兴旺村8-1组、8-2组 （以下简称乙方）
为了加快园区的经济发展，迅速搞好 蕾蒙实业 项目的投产建设，现由甲方将公司围墙、片石挡土墙、透视围墙承包给乙方，经双方协商达成如下协议：
一、工程量
甲方围墙、透视围墙及石砌挡土墙，长度及计量按实际计算。
二、价格（此价格不含税）
1、正负零以上 2.5 米高为24砖空心红砖墙，包括水泥顶帽。正负零以下基础高0.5米，其中基础用二片50砖，二片38砖，二片25砖；单价 340元/米（每三米砌一个38×38实心墩），有承重桩、穿梁的部分每米减除基础费用10元，由于靠兴旺大道和与安置区相邻项目的围墙护砌过高，考虑到特殊情况，每米另补助10元的架子费。
2、浆砌片石：价格为 195 元/立方，包括外表面用水泥清缝和土方回填。
3、透视围墙的墙砖由甲方指定，透视围墙，基础二片50砖，二片38砖，()二片24砖，±0以上0.8米高，单价 235 元/米，包括两面贴墙外砖，有承重桩、穿梁的部分每米减除基础费用10元。
4.土方开挖基础为机械开挖，根据甲方的设计要求施工，按实际工程量计算，价格为 24 元/立方，回填部分不计量。
三、工期
基础工程完工后，通知乙方进场施工之日起，工期为 90 天（有效工期），每超过一天罚款200元，工程量见施工图纸。
四、其他要求
1、乙方材料为正厂合格，并由甲方认可方可使用。甲方负责基建期间用水用电，如甲方水电暂未到工地，可另行包干于乙方负责。
2、乙方必须按甲方图纸或现场施工人员要求施工，不得擅自改变。
3、围墙必须两面粉刷，要求砂浆饱满、平整、垂直。透视围墙外墙砖0.8米高，必须饱满无空鼓，平整垂直。浆砌片石高度大，地质结构较为复杂，必须满砌满灌，严格按甲方现场施工员要求施工，并保证一年的质量，如出现质量问题，由乙方无条件负责返工。
五、违约责任
1、乙方负责协调好当地关系，必须在甲方通知乙方进场施工之日起五日内开工，否则作为乙方自动放弃，甲方有权收回该工程。
2、在施工工程中，如发现乙方偷工减料，不按要求施工，甲方有权终止合同，拒付全部工程款。
3、乙方在施工期间文明施工、安全施工，如发生任何事故均由乙方承担全部责任，甲方不负连带责任。
六、付款方式
工程全部完工，由甲方验收合格后付全部工程款95%。余款分两部分支付，石方护砌工程留5%作为质量保证金，期限为一年，其他工程5%为质保金，期限为三个月。
七、本合同一式五份，甲、乙双方、村委会、工业园各执一份。
八、本合同未尽事宜，协商解决。自签定之日起产生法律效力。
甲方（代表）： 乙方（代表）：
鉴证方（代表）： 年 月 日
甲方：_________(以下简称甲方)
乙方：_________(以下简称乙方)
一、工程名称：_________
二、工程地点：_________
三、承包形式：包工包料
四、工程内容_________
五、工程造价本工程合同预算价为_________元。双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元，在进行开工时再付工程预付款_________元。待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。
六、双方责任
1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。
3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。
4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。
七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。
八、安全质量措施费，250kya及以下为伍百元，315kva及以上为壹仟元，1000kva及以上为_________(大写)元。变压器油化试验费每台_________(大写)元。设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/kva计取(编入决算书)。
九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证(编入决算书)。
十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。
十一、争议的处理
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
(1)提交_________仲裁委员会仲裁；
(2)依法向人民法院起诉。
十二、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，每份具有同等效用。
十三、本协议自双方签章日起生效，竣工结算后，同时失效。
甲方(签章)：_________
乙方(签章)：_________
法定代表人(签章)：_________
法定代表人(签章)：_________
委托代表：_________
委托代表：_________
开户银行：_________
开户银行：_________
帐号：_________
帐号：_________
电话：_________
电话：_________
签订时间：_________年___月___日
签订时间：_________年___月___日
协议签订地：_________
协议签订地：_________
甲方：
乙方：
为保证施工安全，切实保护施工人员生命和身体健康，甲乙双方特订立此安全协议书。（本协议作为主合同的附件，与主合同具有同等的法律效力）双方应严格遵守。
（1）高处作业必须带好安全帽、系好安全带，严禁穿拖鞋、酒后上班，严禁高处向下扔物品；严禁在吊篮上嬉戏、打闹、聊天、吸烟，使用时篮上不得多于两人。
（2）正常施工时吊篮的限载重量不得大于额定载荷的80%，并应使载荷篮内尽量保持均匀；吊篮每次升空前必须对关键部位进行检查，可靠后方可升空运行；患心脏病、高血压、精神病、癫痫病等不适合高处作业的人员，不得从事高处作业。
（3）吊篮运行中操作人员应经常注意各机件的运行情况，如发现提升发热、噪音异常、钢丝绳断丝、安全检查锁失效、两提升机升降速度不匀、限位开关及操作开关失灵不正当情况时，应及时检修或停止使用。
（4）吊篮不在工作时，必须将吊篮停在稳妥可靠的位置，并不能压在电缆和钢丝绳上，关掉电源，如遇雨天要对电机及电器部位进行遮盖，以防漏电。
（5）在施工中，乙方必须做到安全生产，一旦发生事故全由乙方承担，甲方概不负责。
（6）以上协议自签字之日起生效，工程竣工后自行废除。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
年 月 日
年 月 日
甲方：中铁十二局阳翼高速公路项目部
乙方：八达隧道工程公司阳翼高速公路项目部
为了明确甲乙双方在承建黄龙圪梁隧道工程项目施工劳务合作过程中应承担的安全责任，经双方协商，达成以下协议，共同执行。
一、协议内容
1、乙方负责人是该劳务队安全生产工作第一责任人，对安全生产工作负全面责任，依照规定承担一切事故责任。
2、服从甲方对施工现场的安全管理。
3、乙方必须严格按照甲方的技术交底和安全交底进行施工作业，对未按技术交底和安全交底施工造成的损失，由乙方承担全部责任，并视情节严重程度处以20xx-100000元不等，罚款由甲方直接在计量支付中强制性扣除。
4、甲方下达的整改通知单乙方必须按照整改要求执行，并将执行结果上报甲方，对甲方提出问题不能及时或未进行整改的将视问题大小处以500-50000元不等，罚款由甲方直接在计量支付中强制性扣除。
5、乙方在施工作业中，盲目蛮干，违章作业，违反劳动纪律，违反操作规程给甲方或第三方造成损失的，由乙方承担全部责任，并视情节严重程度处以1000-100000元不等，罚款由甲方直接在计量支付中强制性扣除。
9、乙方不按甲方要求盲目施工，发生因工或者非因工人员伤亡事故，乙方承担全部责任。
10、乙方发生轻伤，每发生一人次罚款10000元；重伤事故每发生一人次罚款50000元；亡人事故，每发生一人次罚款200000元；重大安全事故每发生一次罚款500000元，罚款直接在计量支付中强制性扣除。
二、附则
1、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
2、本合同自双方签字之日起生效，至本工程劳务合作结束后自行终止。
甲方法人（签章）：
乙方法人（签章）：
二Oxx年 月 日
施工协议书
发包人（全称）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
承包人（全称）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议。
1、工程概况
工程名称：xxxx修建工程
工程地点：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
工程内容：大屋面整修、新建储水池及游泳馆维修
2、合同工期
开工日期：20xx年5月15日
竣工日期：20xx年10月15日
合同工期总日历天数：天。
3、质量标准
工程质量标准：合格
4、暂定合同价款
金额（大写）：贰佰壹拾万元（人民币）
￥：8300000元
5、双方一般权利和义务
（1）发包人工作
l施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：发包人会按协议条款所述的时间通知承包人去接收工地，承包人须在该通知上注明的日期按时接收，并在接收工地后立刻展开有关工作。
l将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：工程开工前将工程所需临时用水、用电提供至建筑红线外。
l施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：工程开工前。
l工程地质和地下管线资料的提供时间：工程开工前。
l由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：工程开工前。
l水准点与座标控制点交验要求：发包人以书面形式交验，并于交付施工现场时，在现场实际交验。
l图纸会审和设计交底时间：另行议定。
l协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：施工过程中，如发现本建筑周围或地下有上述需保护内容，承包人应提出具体保护措施方案，由发包人征得当地文物管理部门同意后，由承包人实施，所需费用由承包人提出预算，发包人同意后支付。
（2）承包人工作：
l日夜雇用足够数目及称职的保安人员于工地上，并提供一切所需的照明、防护装置、栅墙和保险器具以防火灾、意外和损失。
l对所有物料、设备、机械和工具等的损坏或失窃负全责。
l承包人须对与本工程有关或本工程进行期间发生或本工程引致的人身伤亡负费用、责任、损失、索偿或诉讼的法律责任，并须保障发包人免负该等责任，除非有关伤亡是发包人或其应负责的人所引致的。
l承包人须对与本工程有关或本工程进行期间发生或本工程引致的财产损坏负费用、责任、损失、索偿或诉讼的法律责任，并须保障发包人免负该等责任，惟有关损坏必须是承包人、其雇员或代理人或是任何分包人、其雇员或代理人的疏忽、遗漏或过失所引致的。
l承包人须避免因进行及完成本发展项目而引起的一切扰民事宜，承包人须负责及承担一切因此而引起的纷争协调及保障及赔偿发包人因承包人不力、错失等而引起的一切索赔。因上述要求而引起的一切费用如工期索赔等，一概不被接纳。
l在工程进行期间，每天须尽快而经常地从工地上清除一切垃圾、不用的支撑、板条箱、多余物料等，使不阻碍通道和方便检查所有工程。遵从发包人的任何关于清除垃圾或整理工地的指示。
l承包人不得在施工场地内堆积垃圾以免妨碍各施工人员或单位顺利进行有关工程。
6、进度计划
承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的.时间：开工前7日
工程师确认的时间：收到后7日
7、隐蔽工程和中间验收
双方约定中间验收部位：基础结构、结构封顶。如承包人未通知发包人进行检验就进行下一工序的施工，发包人可以要求再检验，发包人将不负责任何事后的挖开检查、试验及修补的费用，亦不会给予任何工期延长，所需费用由承包人负担。
8、工程款（进度款）支付
承包合同签订后7天内，发包人向承包人支付合同金额30%的预付款。以后承包人每月20日向监理单位申报工程进度款申请，发包人按照监理单位审核确定的进度款的80％支付给承包人，当工程款支付至总款项的80％时停止支付。
其余款项待竣工结算审核完成后10天内保留合同结算总价的5%作为保修金外，其余一次性支付给承包人，保修金在保修期满后一个月内支付。
9、竣工结算
工程竣工验收报告经发包人认可后30天内，承包人向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料；发包人收到承包人提交的竣工结算报告及结算资料后30天内进行核实，给予确认并办理结算。
根据工程性质，合同总价为暂估价，双方协商结算据实调整，承包方依据北京市建筑工程预算定额（20xx）及北京市房屋修缮工程预算定额（20xx）及其他相关定额编制结算书。
结算书编制主要依据如下：
①经发包人、设计单位、监理单位、承包人确认的现场施工图；
②发包方签认的变更洽商；
③相关补充协议及补充资料；
④发包方及监理确认的认价单；
⑤北京市第26期造价信息、相关市场价及国家相关文件；
10、竣工验收
（1）承包人提供竣工图的约定：3套竣工图
由于承包人不能按时向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程价款不能结算时，发包人不承担逾期支付工程款的违约责任，此时，承包人不得因此拒绝按合同规定就合同项下工程承担保修责任。
（2）承包人应在合同规定的竣工验收报告经过发包人、监理单位和设计单位批准之日将合同项下工程交付发包人所有，并自该日起7日内将一切施工设备及所有施工人员撤出工地（依约进行修改的除外）。
11、保修
承包人应依照中华人民共和国国务院279号令颁布实行的“建设工程质量管理条例”和合同条件的有关约定，对整个工程承担保修责任；除非合同中另有约定，保修的费用由承包人承担。
12、争议
双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第一种方式解决。
（1）提交北京仲裁委员会仲裁；
（2）依法向人民法院起诉。
发包人：（公章）承包人：（公章）
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
邮政编码：邮政编码：
