现如今，很多地方都会使用到协议，签订协议可以解决现实生活中的纠纷。我们该怎么拟定协议呢？以下是小编帮大家整理的房屋买卖协议，仅供参考，大家一起来看看吧。
甲方（卖方）：
乙方（买方）：
经甲乙双方协商，现就甲方将合同编号为房屋出售给乙方事项签订本协议。
一、房款金额及付款方式：
双方商定房款金额为:元整；
付款方式：
（1）乙方于年月日付购房诚意金整给甲方；
（2）双方约定于年月日前到开发商处确定更改购房合同相关事宜后乙方再支付房款整；
（3）开发商处将购房合同、发票等相关资料更名为乙方后，乙方立即付清剩余房款整。
二、开发商处更改购房合同由甲方承担，交房后所需缴纳费用由乙方承担。
三、如果开发商处不能办理更改购房合同手续时，双方再行协商相关事宜或可取消购买行为（甲方应退还乙方所付款项，双方自动解除合同，互不追究责任。）
四、由____方承担中介费_________元。
五、本协议未尽事宜，双方可另行协商。
六、本协议一式两份，双方各执一份；双方签字后生效，两份具有同等法律效力。
七、本协议若产生纠纷，双方同意向经济仲裁委员会申请仲裁。
八、补充协议:
甲方：乙方：
身份证号：身份证号：
联系地址：联系地址：
联系电话：联系电话：
签订日期：年月日
房屋买卖协议2出卖人：_________（以下简称甲方）
买受人：_________（以下简称乙方）
甲、乙双方就房屋买卖事项经过协商，一致同意订立合同条款如下，以资共同信 守执行：
一、 甲方愿将位于本溪市明山区_________路_________号_________栋_________ 单元_________楼的住宅壹套出售给乙方，其建筑面积为_________平米，实用面 积为_________平米。
二、上述住宅的出售价为人民币十五万八仟元整。此价格自甲乙双方签订协议书 之日起不得变更。
三、房屋价款乙方分二期付给甲方。第一期, 在房屋产权批准过户登记之日付 _________人民币元；第二期,在 201xx年_________月_________日前付清。甲方 收到后出具收据并交付房屋。
四、上述住宅的交易金额（人民币十五万八仟元整）不包括售房应缴税费及办理 住宅所有权过户手续费等各种税费，此项税费由乙方承担。甲方不予支付。
五、甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期 1 天按房价的总额千分之十计 算违约金给与乙方。逾期超过 1 个月时，乙方得解除本合同。解约时，甲方除将 已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿所付房价款同额的赔偿金给乙方。
六、乙方全部或一部分不履行本合同第三条规定的日期给付房价款时，其逾期部 分，乙方应加付按日以房价的总额千分之十计算的违约金给与甲方。逾期超过 1 个月时， 甲方得解除本合同。 解约时， 乙方已付的房价款作为赔偿金归甲方所有。
七、本合同的附件与合同有同等效力。
八、本合同一式_________份，甲乙方各执_________份，另_________份分别送 交房产和土地管理机关办理产权过户登记手续。
甲方（签字）： 乙方（签字）：
联系电话： 联系电话：
家庭住址： 家庭住址：
身份证复印件： 身份证复印件：
房屋买卖协议3甲方(转让方)：性别，民族，年龄，职业，身份证号：
地址：电话：
乙方(受让方)：性别，民族，年龄，职业，身份证号：
地址：电话：
一、甲方将坐落在个人产权的`房屋使用所有权以元的价格转让给乙方。该房屋产籍号为，户型为室厅，建筑面积为平方米，楼层为住，(正、厢)楼。
二、乙方应向甲方支付购房定金元，并将过户所需材料于本合同签订之日天内移交给乙方，否则视为违约行为。由方于年月日前办理完交易手续并承担全部过户费用，将该房屋的所有权登记在乙方名下，新房证下发7日内，乙方应将购房余款一次性给付甲方。在乙方交付全部购房余款的当日，甲方将房屋移交丙方使用。
三、乙方交纳定金后、甲方迁出前，在未征得乙方同意的前提下，甲方不得随意处置该房屋或挪做它用，也不得随意改变该房屋的用途、内部设施和结构。
四、乙方交纳定金后，在尚未办理交易手续的情况下，该房屋因不可抗力而造成损坏，或被划入政府拆迁范围的，双方应协商解决，协商不成，甲方应主动向乙方返还定金。
五、水、电、煤气费以及卫生费、房费、电话费、有线电视费、公共房屋维修费、物业管理费等费用由甲方结清，交付后发生的费用由乙方支付，甲方如有拖欠，乙方可从购房余款中予以扣除或向甲方追偿。水表字、电表字、煤气表字。
六、陈欠取暖费由甲方负责一次性结清，交易当年的取暖费由乙方承担。
七、乙方违约，无权要求返还定金；甲方违约，应按定金的双倍向乙方赔偿。
八、其它约定事项：。
十、因履行本协议发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。
十一、本协议一式伍份，由甲乙双方、公证处、发证中心及交易中心各留存一份，经甲方、乙方签字后生效。如有其他协议与本协议不符，以本协议内容为准。
甲方(签字)：乙方(签字)：
签约日期：年月日
